Dictamen N° 74.486, de 16 de septiembre de 2015

N° 74.486 Fecha: 16-IX-2015 Esta Contraloría General ha debido nuevamente abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo de 125 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el marco del contrato “Habilitación Corredor de Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión”, comunas de Puente Alto, La Pintana y San Bernardo, por cuanto las observaciones formuladas por esta entidad de fiscalización, mediante el oficio N° 50.994, de 2015, no han sido subsanadas en su totalidad. En efecto, no se han acompañado los antecedentes que permitan justificar el aumento de plazo de 196 a 210 días para la ejecución de la partida “Modificación de Servicios”, como se registra en la última carta Gantt entregada. A su vez, no se remitieron los programas de trabajo en que se consignan las modificaciones introducidas al contrato y donde conste el impacto producido por el retraso en la entrega de los proyectos de modificación de canales en relación con las restantes actividades contempladas en la obra. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación