Multas por atraso y garantías cobradas en la construcción de tribunales de Castro
Corte Suprema · Tercera Sala · Rol 36886-2019 · 8 de octubre de 2021
- Tribunal
- Corte Suprema, Tercera Sala
- Rol
- 36886-2019
- Fecha
- Recurso
- Casación forma y fondo (civil)
- Resultado
- Rechazadas casación forma y fondo
Qué decidió
La Corte Suprema, en el Rol 36886-2019 (8 de octubre de 2021), rechaza las casaciones de ambas partes: la constructora pretendía alterar los hechos sobre su atraso, y la Corporación no podía avaluar por sí misma los perjuicios y pagarse con las garantías.
Resumen de Folium. Lo que sigue es texto del fallo.
Lo que dice el fallo
«[…] aun cuando se coincidiera con la demandada en orden a que contaba con facultades para proceder a hacerse pago, dicha interpretación encuentra un obstáculo insalvable, cual es que tales perjuicios no se encuentran anticipadamente avaluados, motivo que impide tal actuación, por cuanto su aceptación implicaría asumir la posibilidad de que una de las partes pudiere tasar a su arbitrio aquellos perjuicios que, según ella misma estimare, tienen su causa directa en el contrato.»
Corte Suprema, Rol 36886-2019 «[…] aun cuando se coincidiera con la demandada en orden a que contaba con facultades para proceder a hacerse pago, dicha interpretación encuentra un obstáculo insalvable, cual es que tales perjuicios no se encuentran anticipadamente avaluados, motivo que impide tal actuación, por cuanto su aceptación implicaría asumir la posibilidad de que una de las partes pudiere tasar a su arbitrio aquellos perjuicios que, según ella misma estimare, tienen su causa directa en el contrato.» (Corte Suprema, Rol 36886-2019). «[…] aun cuando se coincidiera con la demandada en orden a que contaba con facultades para proceder a hacerse pago, dicha interpretación encuentra un obstáculo insalvable, cual es que tales perjuicios no se encuentran anticipadamente avaluados, motivo que impide tal actuación, por cuanto su aceptación implicaría asumir la posibilidad de que una de las partes pudiere tasar a su arbitrio aquellos perjuicios que, según ella misma estimare, tienen su causa directa en el contrato.» (Corte Suprema, Rol 36886-2019). Disponible en: https://folium.cl/fallo/corte-suprema/36886-2019-del-08-10-2021#extracto-1
Texto reproducido del fallo y comprobado palabra por palabra contra el documento.
Fuente oficial
Base Jurisprudencial del Poder Judicial
¿Vas a citar este u otro fallo? Revisa si el pasaje aparece textual.
Crea tu cuenta de prueba para leer el fallo completo en Folium, buscar en él y guardarlo en tus documentos.
Crear cuenta de prueba