Gastos generales por ampliación de plazo en obra del Serviu Metropolitano

Tribunal

Corte Suprema, Tercera Sala

Rol

74781-2021

Fecha

24 de agosto de 2022

Recurso

Casación forma y fondo (civil)

Resultado

Rechazadas casación forma y fondo

Qué decidió

La Corte Suprema, en el Rol 74781-2021 (24 de agosto de 2022), rechaza la casación en la forma y en el fondo de Constructora Cosal: no se probó cuántos de los 157 días de ampliación se debieron al atraso en la entrega de terrenos expropiados.

Resumen de Folium. Lo que sigue es texto del fallo.

Lo que dice el fallo

«[…] las disposiciones citadas exigen una relación de causalidad directa entre el atraso en la entrega del terreno y la demora en la entrega de la obra terminada, vínculo causal que necesariamente debe ser objeto de prueba, por cuanto es sabido que no existe una automática correspondencia entre ambas circunstancias […]»

Corte Suprema, Rol 74781-2021 Copiar cita Copiar con enlace

Texto reproducido del fallo y comprobado palabra por palabra contra el documento.

Fuente oficial

Base Jurisprudencial del Poder Judicial

¿Vas a citar este u otro fallo? Revisa si el pasaje aparece textual.

Normas que aplica

• Art. 767 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 764 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 768 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 765 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 785 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 1698 · Código Civil
• Art. 766 · Código de Procedimiento Civil
• Art. 805 · Código de Procedimiento Civil