Contraloría General de la República · N° 066696N13
Dictamen N° 66.696, de 16 de octubre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 66.696 Fecha:16-X-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 200, de 2013, del SERVIU Metropolitano , que aprueba una ampliación de plazo de 27 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el contrato suscrito con el contratista Mauricio Mosche Levy Jofré, para la ejecución de las obras de “Conexión Vial Avda. Isabel Riquelme - Segunda Transversal”, comuna de Maipú, sin embargo, cumple con señalar que dicha repartición deberá adoptar las medidas que procedan a fin de hacer efectiva las eventuales responsabilidades administrativas por entregarse planos con información deficiente para replantear el proyecto. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 066696N13, de 16 de octubre de 2013.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.