Contraloría General de la República · N° OF198304N26
Dictamen N° OF198304, de 19 de octubre de 2026
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Texto del pronunciamiento
N° OF198304 Fecha: 19-10-2026 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que dispone el término anticipado del contrato “Reposición pavimento ruta 5, sector Carmen Alto - limite provincial, tramo dm. 1.461.420,00 - dm 1.496.969,84 comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta”. Sin perjuicio de lo anterior, ese Servicio deberá informar detallada y documentadamente acerca de todas las resoluciones, contratos, instrucciones u otras actuaciones vinculadas con el contrato de que se trata, así como del estado actual de la obra, los fondos púbicos invertidos y el personal que ha estado a cargo del proyecto. Lo anterior, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio, a efectos de que el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación evalúe el inicio de una investigación especial con examen de cuentas sobre la materia. Por otra parte, esa Dirección deberá adoptar las medidas que correspondan a fin de que sus actos administrativos, en lo sucesivo, sean dictados oportunamente, lo que en la especie ha ocurrido con evidente retraso, considerando que el aviso de término del contrato data del 9 de diciembre de 2025, en tanto que el acto que lo sanciona fue emitido el 8 de septiembre del año en curso. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° OF198304N26, de 19 de octubre de 2026.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del documento que regulariza y aprueba el convenio ad-referéndum N° 4 y convalida la resolución exenta N°1513, de 2023, de la Dirección de Vialidad, con alcances: precisa que los instrumentos individualizados son de 2016 y que no se pronuncia sobre la convalidación.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.