Contraloría General de la República · N° E387018N23
Dictamen N° E387018, de 30 de agosto de 2023
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales, pues los antecedentes remitidos no permiten verificar la afectación de la ruta crítica de la obra.
Texto del pronunciamiento
N° E387018 Fecha: 30-VIII-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el pago de la suma que señala por concepto de indemnización de mayores gastos generales, en relación con el contrato “Construcción Puente Cancha de Piedra y accesos, sector Santa Inés - María Pinto - Bollenar, tramos ruta G-76 (DM. 0.000,00-DM. 0.569,05) y camino El Parrón (DM. 0.000-DM. 1.051,67) comuna de María Pinto, provincia de Melipilla, región Metropolitana”, por cuanto lo señalado en la minuta de 5 de junio de 2023, suscrita por el Inspector Fiscal, y sus antecedentes adjuntos, no permiten subsanar todas las observaciones formuladas en los oficios N°s E145680, de 2021, y E228570 de 2022, respecto de actos administrativos que disponían igual medida. Lo anterior, toda vez que de los programas de trabajo en formato Project remitidos en esta oportunidad no ha sido posible verificar la afectación de la ruta crítica de la programación de la obra, por lo que se requiere que se remita un programa de trabajo actualizado que incluya la totalidad de las partidas ejecutadas, y específicamente aquellas que solo pudieron realizarse una vez que se superó el retraso que existía en la ejecución del pertinente valor proforma, adjuntándose, además, los antecedentes relativos a la ejecución de estas últimas partidas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E387018N23, de 30 de agosto de 2023.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.