Contraloría General de la República · N° 048960N10
Dictamen N° 48.960, de 24 de agosto de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 48.960 Fecha: 24-VIII-2010 La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de la resolución N° 142, de 2010, del Serviu Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo y el pago de una indemnización por concepto de mayores gastos generales del contrato "Construcción Corredor de Transporte Público Avenida Dorsal", comunas de Conchalí e Independencia, por cuanto acorde con el artículo 121 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el retraso en la cancelación de los estados de pago -que, de acuerdo con los antecedentes, motiva la resolución que se examina-, no da lugar a la referida indemnización. En efecto, la citada disposición, que regula la situación de los estados de pago que no son solucionados oportunamente por causas no imputables al contratista, señala que ellos se enterarán actualizados en la forma que se indica y que esa "será la única" indemnización que por tal concepto pueda recibir el contratista. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 048960N10, de 24 de agosto de 2010.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.