Contraloría General de la República · N° 050994N15
Dictamen N° 50.994, de 25 de junio de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 50.994 Fecha : 25-VI-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que aprueba una ampliación de plazo de 125 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el marco del contrato “Habilitación Corredor de Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión”, comunas de Puente Alto, La Pintana y San Bernardo, en atención a que no se han acompañado los antecedentes que den cuenta de la aprobación de los proyectos de modificación por parte de las asociaciones de canalistas correspondientes, por lo que no ha sido posible verificar el impacto del retraso en la entrega de dichos proyectos en la programación de los trabajos. A su vez, no se advierte la razón por la que la actividad “Modificación de Servicios” en el programa de trabajo modificado, presenta un aumento de plazo respecto del establecido primitivamente para dicha partida. Finalmente, no se adjunta el detalle de las modificaciones introducidas al contrato, como tampoco los programas de trabajo en que conste cada una de ellas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 050994N15, de 25 de junio de 2015.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.