Dictamen N° 90.223, de 16 de diciembre de 2016

N° 90.223 Fecha: 16-XII-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al documento del rubro, que aprueba modificación del programa de trabajo y el pago por mayores gastos generales en el marco del contrato suscrito con la empresa que individualiza, para la ejecución de la obra “Construcción Corredor de Transporte Público Avenida Vicuña Mackenna Norte Tramo 3, entre Avenida Matta - Carlos Valdovinos”, -que había sido representada por el oficio N° 49.771, de 2016, de este origen- por cuanto los antecedentes que se han acompañado en esta oportunidad no permiten dar por subsanadas íntegramente las observaciones allí formuladas. En efecto, no es posible acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización. Así, no se advierte la razón por la cual el aumento de plazo aprobado en la resolución exenta N° 8019, de 2015, de la repartición del epígrafe, no permitió recuperar los eventuales atrasos producidos en la obtención del permiso para el desvío de tránsito, que es lo que motiva el mayor gasto general de $ 264.012.157 que se sanciona por el acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación