Contraloría General de la República · N° 099335N15
Dictamen N° 99.335, de 16 de diciembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 99.335 Fecha: 16-XII-2015 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo con derecho al pago de mayores gastos generales, en el marco del contrato "Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A", comuna de Recoleta, y deja sin efecto las resoluciones N°s 2 y 94 -representada mediante el oficio N° 8.172, del año en curso, y retirada de tramitación desde este órgano de control, respectivamente-, ambas de 2015 y sobre la misma materia, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 82.220, de 2015, de esta entidad de fiscalización, lo manifestado por ese servicio a través del oficio N° 13.755, y en especial, el informe técnico N° 14, ambos de la presente anualidad, acompañados en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 099335N15, de 16 de diciembre de 2015.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.