Contraloría General de la República · N° OF198282N26
Dictamen N° OF198282, de 19 de octubre de 2026
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Texto del pronunciamiento
N° OF198282 Fecha: 19-10-2026 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, peviamente representada por los oficios E162391 y E204849, ambos de 2025, de este origen, y aprueba la liquidación final del contrato “Normalización y Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta”. Lo anterior, teniendo presente los antecedentes acompañados en esta oportunidad, y que, según se indica en su considerando, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer la situación relativa a la imputación presupuestaria erróneamente consignada en la resolución exenta N° 95, de 2024, de ese servicio. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° OF198282N26, de 19 de octubre de 2026.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del documento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación vial por emergencia en la ruta B-165, provincia El Loa, considerando los antecedentes acompañados conforme al oficio N° E113209 de 2025.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.