Contraloría General de la República · N° E123175N25
Dictamen N° E123175, de 22 de julio de 2025
Sumario
La Contraloría no da curso a la resolución que regulariza lo obrado y aprueba los convenios ad-referéndum N°s 9 y 10 del contrato, porque falta documentación esencial que la sustente (cronograma vigente, precedentes y respaldos de los aumentos de plazo).
Texto del pronunciamiento
N° E123175 Fecha: 22-07-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso a la resolución del epígrafe, que regulariza lo obrado y aprueba convenios ad-referéndum N os 9 y 10 del contrato "Diseño Obras Fluviales Río Copiapó en Sector urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó, Región de Atacama", atendido que no se acompaña la totalidad de la documentación que le sirve de sustento. En efecto, no se adjunta el cronograma de actividades vigente ni los precedentes, junto con los antecedentes que acrediten la necesidad de los aumentos de plazo que se autorizan. En el mismo sentido, se requiere la documentación suscrita y aprobada por el inspector fiscal relativa a los informes ingresados al SEA, junto con un análisis detallado que permita identificar con claridad las variaciones de las actividades consideradas en el contrato y de las tareas extraordinarias estipuladas con el fin de obtener los permisos y aprobaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Natalia Rita Gutiérrez Soto Jefa (S) Comité Obras Públicas
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E123175N25, de 22 de julio de 2025.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.