Contraloría General de la República · N° 008172N15
Dictamen N° 8.172, de 30 de enero de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 8.172 Fecha: 30-I-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo y el pago de mayores gastos generales, en el marco del contrato “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A”, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista, no es posible determinar con exactitud el plazo por el cual se viene indemnizando los mayores gastos generales como resultado de la tardanza por parte del servicio en la entrega de los lotes que se indican. Por otra parte, cabe consignar que atendida la fecha de la resolución en examen resulta improcedente efectuar gastos con cargo a presupuestos fenecidos, por lo que los desembolsos que ella suponga deben provenir del presupuesto vigente, y no el indicado en el resuelvo N° 3 del documento en análisis. Por último, cumple con hacer presente que la letra j) del considerando del aludido acto administrativo, omite transcribir el número de individualización de la solicitud de Refrendación Presupuestaria y la fecha en que esta fue autorizada. Saluda atentamente a Ud., Por Orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008172N15, de 30 de enero de 2015.
Más sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el pago de una indemnización por mayores gastos generales en un contrato vial en Corral, precisando que el dictamen citado es el N° E8242 de 2025 y no el que se indica.
-
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de pozos, porque los reajustes se calcularon con un índice base distinto al fijado en la adjudicación, generando un pago en exceso. Ordena corregir esa situación y remitir diversos antecedentes.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba servicios adicionales en el contrato de diseño "Remodelación y Ampliación Centro de Entrenamiento de los Deportes Acuáticos", teniendo presente lo informado por la Administradora de Contrato (S) sobre las observaciones previas.
Todos los pronunciamientos sobre Modificaciones de Obra y Mayores Gastos
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.