Contraloría General de la República · N° 016541N12
Dictamen N° 16.541, de 21 de marzo de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 16.541 Fecha : 21-III-2012 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 192, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del estudio de preinversión “Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector: El Agro-Avda. Capitán Ávalos – Límite Urbano Norte, y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta A-27, Sector: Rotonda A. Arenas – Loteo Montalvo, Región de Arica y Parinacota”, pero cumple con precisar que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, sancionado por el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, sólo es menester se protocolice un ejemplar de la resolución, y no el instrumento que aprueba, como se dispone en el resuelvo N° 5 del acto en examen (aplica dictámenes N os 66.395, de 2010 y 45.569, de 2011). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 016541N12, de 21 de marzo de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.