Contraloría General de la República · N° 083622N16
Dictamen N° 83.622, de 18 de noviembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 83.622 Fecha: 18-XI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 5, correspondiente a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Diseño y construcción del puente Chacao, región de Los Lagos”, por cuanto de acuerdo con los antecedentes adjuntos, el aludido instrumento no constituye una modificación del contenido de los servicios contratados, ni de las exigencias estipuladas inicialmente, sino que solo versa sobre ajustes de cantidades de los trabajos pactados a serie de precios unitarios. Atendido lo expuesto, se remite adjunto el acto administrativo de que se trata, sin perjuicio de aplicarse a su respecto las normas sobre controles de reemplazo contenidas en el Título VI, de la resolución N° 1.600, de 2008, de este organismo de control. Transcríbase a la Subdivisión de Auditoría de la División de Infraestructura y Regulación de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 083622N16, de 18 de noviembre de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.