Contraloría General de la República · N° 022430N13
Dictamen N° 22.430, de 12 de abril de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 22.430 Fecha: 12-IV-2013 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 292, de 2012, del SERVIU Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción de Paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo I Zona Norte - Poniente”, comunas de Santiago, Recoleta, Estación Central, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y Maipú -que había sido representada mediante el oficio N° 4.241, de 2013, de esta Entidad de Control-, teniendo presente lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 2.591, del año en curso. Sin embargo, en lo sucesivo, deberá requerir en aquellos casos en que el aumento de plazo sea consecuencia de una modificación en las obras contratadas, la entrega de la respectiva reprogramación financiera, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 103 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 022430N13, de 12 de abril de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.