Contraloría General de la República · N° E560105N24
Dictamen N° E560105, de 4 de noviembre de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba los convenios ad-referéndum de esa consultoría, con el alcance de que, en lo sucesivo, las ampliaciones de plazo deben formalizarse en el acto administrativo indicando días y fundamentos.
Texto del pronunciamiento
N° E560105 Fecha: 04-XI-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza lo obrado y aprueba los convenios ad-referéndum N os 5, 6, 7, 8 (y su adenda), de la consultoría “Diseño Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Obras de Control Aluvional Quebrada Cerrillos, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama”, previamente representado por el oficio E540619, de 2024, teniendo presente, en relación a lo allí manifestado, las minutas suscritas el 8 y 25 de octubre de 2024, por la Jefatura del Departamento de Obras Fluviales, de la Dirección de Obras Hidráulicas, y sus antecedentes adjuntos. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que, en lo sucesivo, no basta que en regularizaciones como la de la especie, los antecedentes den cuenta del transcurso de un lapso en el contrato y que ese lapso se entienda comprendido en el plazo total del mismo -como ocurrió en la especie respecto de 239 días que transcurrieron entre el 17 de julio de 2022 y el 13 de marzo de 2023-, sino que además, es necesario que ese periodo se formalice como una ampliación de plazo en el respectivo acto administrativo indicando de manera precisa el número de días que comprende y sus fundamentos. Saluda atentamente a Ud. Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E560105N24, de 4 de noviembre de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.