Contraloría General de la República · N° 058260N11
Dictamen N° 58.260, de 13 de septiembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 58.260 Fecha : 13-IX-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 189, de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba un convenio de aumento y reprogramación del contrato de la "Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas lnteroperables de Obras Concesionadas", pero cumple con hacer presente que las circunstancias de hecho que se invocan para justificar el aumento de plazo que se sanciona, son sin perjuicio de que esa Dirección deba -en casos como el de la especie, en que la fecha de término de contrato era conocida con antelación- arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que el llamado a nueva licitación se disponga en forma oportuna (aplica dictamen N° 41.341, de 2010). Con el alcance que precede, se ha tomado razón de la resolución estudiada. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 058260N11, de 13 de septiembre de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.