Contraloría General de la República · N° 029629N13
Dictamen N° 29.629, de 14 de mayo de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 29.629 Fecha : 14-V-2013 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 62, de 2013, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba antecedentes y acepta la oferta de la empresa que indica para la ejecución de la consultoría “Factibilidad y Diseño del Sistema de Bombeo, Conducción y Entrega de las Aguas Subterráneas Extraídas de Pozos DOH, en el Valle del Aconcagua, Región de Valparaíso”, por cuanto no se advierte que el ingeniero en geomensura presentado por la adjudicataria reúna los 5 años de experiencia en trabajos de obras de riego, exigidos en el artículo 15.4.3 de las bases administrativas sancionadas por la resolución N° 68, de 2012, de esa Dirección. Por otra parte, en el listado de participación del personal en la consultoría en horas/mes, correspondiente al anexo 7, presentado por la consultora seleccionada, no se incluye al abogado que se exige en el ya citado artículo 15.4.3, de las bases administrativas. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 029629N13, de 14 de mayo de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.