Contraloría General de la República · N° 017516N12
Dictamen N° 17.516, de 27 de marzo de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 17.516 Fecha: 27-III-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución Nº 2, de 2012, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que aprueba la liquidación del contrato "Mejoramiento Coliseo Estadio Nacional (Tercera Fase)", por cuanto no se acompaña la resolución exenta N° 567, de 2011, de esa repartición, que habría designado la comisión de recepción definitiva; el oficio N° 1.198, de 2011, por el cual se habrían formulado observaciones al contratista —mencionado en el acta de recepción definitiva—; ni la carta de este último, en virtud de la cual habría informado que dichas observaciones fueron subsanadas. Por otra parte, el reverso de las páginas del documento examinado no aparece inutilizado con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, no obstante la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control emitida sobre el particular, contenida en los dictámenes N os 24.230, de 2005; 44.409, de 2010, 2.241, de 2011 y 13.327, de 2012, entre otros. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 017516N12, de 27 de marzo de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.