Contraloría General de la República · N° 010896N11
Dictamen N° 10.896, de 21 de febrero de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 10.896 Fecha: 21-II-2011 La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de la resolución N° 342, de 2010, del SERVIU Metropolitano, mediante el cual se aprueba la liquidación contable del contrato “Conservación y Reparación Eje Cardenal Raúl Silva Henríquez-G. Mistral, tramo Buenaventura-Lo Espejo, Comuna de Lo Espejo”, adjudicada a PROBINCO S.A. por resolución N° 811, de 2007, del mismo Servicio, por cuanto no se han acompañado los antecedentes que permitan verificar la legalidad de las multas aplicadas en la especie, no obstante que fueron solicitadas a ese Servicio. En efecto, de los estados de pago que se adjuntan, se advierte que se ha dispuesto la aplicación de multas al contratista por ausencia no justificada de los profesionales que indica y por atraso en la entrega de las obras, sin que se acredite fehacientemente mediante la respectiva documentación, los incumplimientos descritos. En mérito de lo expuesto, se devuelve sin tramitar el acto administrativo señalado. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010896N11, de 21 de febrero de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.