Contraloría General de la República · N° 003980N20
Dictamen N° 3.980, de 12 de febrero de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 3.980 Fecha: 12-II-2020 Esta Contraloría General no ha dado curso nuevamente al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) (III), Sector Cerro Sombrero-Onaissin, Tramo Km. 15,300 al Km. 58,800, Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, previamente representado mediante oficio N° 13.203, de 2019, de este origen, por cuanto lo manifestado en la minuta N° 1, de 29 de noviembre de 2019, suscrito por la Jefa del Departamento de Administración y Gestión de Contratos, de la Subdirección de Obras de la Dirección de Vialidad, no permite dar por superada la observación formulada. En efecto, no se advierte la razón por la cual en el cálculo efectuado se ha aplicado el índice de diciembre de 2017, si se considera que debe ser el del mes anterior al estado de pago, así como tampoco que se haya variado el monto de la multa de $65.884.595 a $65.733.637, para hacer la corrección de que se trata. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 003980N20, de 12 de febrero de 2020.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.