Contraloría General de la República · N° 023200N16
Dictamen N° 23.200, de 28 de marzo de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 23.200 Fecha: 28-III-2016 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que aprueba la modificación del estudio de ingeniería "Ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos", pero cumple con precisar que el representante de la consultora que suscribe el acuerdo sancionado es quien se individualiza en el pacto, y no el singularizado en el inicio del resuelvo N° 1 del acto en examen. Enseguida, cabe anotar que el nuevo plazo de entrega de la fase 6 adicionado con el lapso de revisión del informe final y el de respuestas a las observaciones suman 1.020 días, lo que no se grafica en el respectivo cronograma. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 023200N16, de 28 de marzo de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.