Contraloría General de la República · N° 035676N17
Dictamen N° 35.676, de 4 de octubre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 35.676 Fecha: 04-X-2017 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba una modificación del contrato de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro – Norte 1”. No obstante lo anterior, cumple con hacer presente que se advierten algunas imprecisiones en la modificación que se aprueba –vgr., la omisión de las respectivas concordancias de la tabla con la nota al pie en el anexo N° 2 del convenio–, circunstancia que esa entidad deberá evitar en lo venidero. Asimismo, es dable puntualizar que el contrato de asesoría finalizó el mes de julio de este año, y el acto que sanciona la modificación es de septiembre del año en curso, por lo que, en lo sucesivo, ese servicio deberá tomar las medidas pertinentes para que tales actos se dicten e ingresen oportunamente a este ente fiscalizador. Con los alcances que preceden, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Vargas Zincke Contralor General Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 035676N17, de 4 de octubre de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.