Contraloría General de la República · N° 033027N17
Dictamen N° 33.027, de 8 de septiembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 33.027 Fecha: 08-IX-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum modificatorio del contrato “Estudio de ingeniería mejoramiento ruta S-941 y S/ROL, CR.ruta 199 – CH, (Palguín) – límite regional sur, región de La Araucanía y mejoramiento ruta S/ROL, CR.ruta T- 243 (Coñaripe) límite regional norte, región de Los Ríos”, por cuanto no se precisan -a diferencia de la modificación previa, sancionada por la resolución N° 478, de 2016, de esa dirección- las razones por las cuales las actividades de gestión del proyecto al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental pendientes, importarían el incremento de plazo que se viene aprobando -300 días-. Lo anterior, resulta relevante si se considera que el plazo inicial de la consultoría era de 720 días y el vigente, luego de la presente modificación, corresponde a 1.950 días. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 033027N17, de 8 de septiembre de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.