Contraloría General de la República · N° 063038N10
Dictamen N° 63.038, de 22 de octubre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 63.038 Fecha: 22-X-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 22, de 2010, de la Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana, que aprueba liquidación final del contrato "Conservación Global de Calles Locales de Vías Concesionadas, Región Metropolitana, I Etapa", pero cumple con hacer presente que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 42 de las bases administrativas especiales, las retenciones del contrato a que se alude en el punto 10 de la liquidación debieron ser devueltas al contratista después de cada recepción única de las obras de conservación periódica. Por otra parte, cumple con señalar, en relación con lo dispuesto en el resuelvo 6° del acto en examen, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, sólo es menester se suscriban ante notario tres transcripciones de la presente resolución y se protocolice una de ellas, no así de la liquidación que aprueba. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 063038N10, de 22 de octubre de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.