Contraloría General de la República · N° 019705N14
Dictamen N° 19.705, de 18 de marzo de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 19.705 Fecha: 18-III-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso a la resolución N° 959, de 2013, de la Dirección de Vialidad , que aprueba y dispone el pago de la indemnización que indica, en relación a la ejecución del contrato “Construcción Puentes Weber y El Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, Sector Torres del Paine, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, por cuanto las observaciones formuladas mediante oficio N° 2.183, del presente año, no han sido subsanadas en su totalidad. En efecto, de los antecedentes que en esta oportunidad se acompañan, en particular del informe adjunto al oficio N° 80, de 2010, de la inspectora fiscal, dirigido al Jefe del Departamento de Puentes de esa Dirección, no es posible advertir el fundamento para estimar en 49 días el atraso en que habría incurrido el servicio en la revisión de los proyectos presentados por el contratista -que motiva el otorgamiento de la indemnización de que se trata-, ya que dicho instrumento, que también da cuenta de múltiples retardos del contratista, carece de mayores precisiones en cuanto a la determinación y justificación de los plazos considerados al efecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019705N14, de 18 de marzo de 2014.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.