Dictamen N° E394819, de 21 de septiembre de 2023

N° E394819 Fecha: 21-IX-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el pago de la suma que señala por concepto de indemnización originada en la paralización del contrato “Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis-Polpaico, R.M. 2° Llamado”, por cuanto, con los antecedentes tenidos a la vista, no es posible acreditar la concurrencia de los requisitos para su procedencia. Así, no se han remitido los antecedentes que permitan analizar jurídicamente si se ha verificado la paralización de 83 días cuya indemnización se dispone, como son los programas de trabajo que rigieron en el contrato en formato editable MS Project o equivalente técnico. Además, se debe remitir copia de los libros de obra y de comunicaciones, de las modificaciones contractuales, de los estados de pago, de los planos as built y del informe final que la empresa contratista debió entregar acorde al numeral 7.9 de las bases que rigieron la licitación, a efectos de permitir conocer el efectivo estado de los trabajos y los períodos de paralización. Por su parte, en el párrafo final del considerando, no se aprecia el sentido de determinar que el plazo de paralización de 83 días corridos que se indemniza sería un “aumento de plazo extra proporcional”. Finalmente, en relación con la imputación del gasto -efectuada en el resuelvo N° 2 del acto en examen-, cabe manifestar que los recursos consultados para el año actual -$106.171.000- en el decreto N° 436, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que contiene la asignación presupuestaria respectiva -Código BIP 30084724-0-, resultan insuficientes para financiar el monto de la indemnización ascendente a $194.797.514. Saluda atentamente a Ud., OSVALDO VARGAS ZINCKE Contralor General de la República (S)