Contraloría General de la República · N° 001890N20
Dictamen N° 1.890, de 21 de enero de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 1.890 Fecha: 21-I-2020 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que pone término anticipado a la consultoría “Proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos”, teniendo presente que el consultor, AG-LEN BridgXperts, ha renunciado a cobrar las indemnizaciones que pudieren corresponderle, según se consigna en el resuelvo 2 del acto en estudio y en el entendido que la alusión a los artículos 5 y 8 del “convenio ad-referéndum N°1”, que se efectúa en la carta del consorcio -adjunta a los antecedentes y citada en los Vistos del acto de la suma-, se refiere al término anticipado y renuncia que ahora se aprueban, ya que el indicado convenio ad-referéndum no llegó a formalizarse según aparece de la resolución exenta N°1.065, de 2019, de la Dirección de Vialidad. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001890N20, de 21 de enero de 2020.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.