Contraloría General de la República · N° 065627N15
Dictamen N° 65.627, de 17 de agosto de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 65.627 Fecha: 17-VIII-2015 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio modificatorio relativo al “Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta Precordillerana Sector: Cabildo – Limahuida, Regiones de Coquimbo y Valparaíso”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 50.757, de 2015, de este origen, lo manifestado en esta ocasión en el oficio N° 7.839, de 2015, de esa dirección. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 065627N15, de 17 de agosto de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.