Contraloría General de la República · N° 009021N18
Dictamen N° 9.021, de 5 de abril de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 9.021 Fecha: 05-IV-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum del estudio de ingeniería “Reposición ruta 5, sector Enlace Travesía – Copiapó, región de Atacama”, por cuanto no resulta suficiente lo indicado en la cláusula tercera del pacto que se sanciona para justificar la modificación a fin de dotar de calles de servicios al tramo que se indica, si se tiene presente que en conformidad al punto 3.2 de la descripción del proyecto, corresponde al consultor contemplar el diseño de las calles de servicio que ordenen la gran cantidad de accesos irregulares existentes en la ruta. A mayor abundamiento, tampoco se aprecia la razón de la variación de los ítems señalados en dicha cláusula tercera, considerando las respuestas a las preguntas Nos 2 y 4 -contenidas en la circular aclaratoria N°1 de la licitación-, que consignan que lo relativo a las calles de servicio se comprende en los ítems 2.2.1 y 4.2.1. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 009021N18, de 5 de abril de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.