Contraloría General de la República · N° 064808N14
Dictamen N° 64.808, de 21 de agosto de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 64.808 Fecha: 21-VIII-2014 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que acepta la propuesta para la asesoría a la inspección fiscal de los contratos “1.- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Coyhaique y Aysén, Sector Centro-Norte, Etapa I; 2.- Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Coyhaique y General Carrera, Sector Centro-Sur Etapa I. 3.- y otros Programas 2013-2017, Región de Aysén”, por cuanto no se aportan antecedentes respecto de los proyectos en los que -fuera de los dos ya identificados- se requiere la participación de la asesoría, ni de los montos asociados a dichas actividades, que motivaron la imputación parcial del gasto al código BIP 30102088-0. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 064808N14, de 21 de agosto de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.