Contraloría General de la República · N° E387499N23
Dictamen N° E387499, de 31 de agosto de 2023
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba los convenios adreferéndum N°s 2 y 3 de la consultoría sobre bocatomas del río Aconcagua, teniendo presente lo expuesto en la minuta y antecedentes adjuntos.
Texto del pronunciamiento
N° E387499 Fecha: 31-VIII-2023 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que regulariza lo obrado y aprueba convenios adreferéndum N°s 2 y 3 relativos a la consultoría “Diseño de Unificación de Bocatomas Primera Sección del Río Aconcagua, Región de Valparaíso”, que había sido representado por el oficio N° E359929, de 2023, teniendo presente en relación a las observaciones allí formuladas, lo manifestado en la minuta de 10 de agosto de 2023, suscrita por el inspector fiscal del estudio y por el Jefe del Departamento de Proyectos de Riego de la Dirección de Obras Hidráulicas, así como los antecedentes adjuntos en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E387499N23, de 31 de agosto de 2023.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.