Contraloría General de la República · N° 010337N12
Dictamen N° 10.337, de 20 de febrero de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 10.337 Fecha: 20-II-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 210, de 2011, del Ministerio de Obras Públicas , que aprueba el acta final de liquidación del contrato de “Construcción, Reposición y Mejoramiento Alcantarilla Príncipe de Gales y Canalización Quebrada de Ramón, Comuna de la Reina, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana”, por cuanto mediante el convenio modificatorio N° 1, se otorgó carácter de obra extraordinaria al ítem “Desvío de Tránsito”, no obstante que se trataba de la misma especificación de la partida ya contemplada en el presupuesto primitivo, según se consignó en el anexo N° 2 de dicho convenio, situación que deberá ser aclarada, ya que tuvo incidencia en el plazo del contrato. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010337N12, de 20 de febrero de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.