Contraloría General de la República · N° 001223N10
Dictamen N° 1.223, de 11 de enero de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 1.223 Fecha: 11-I-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 254, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, que, entre otras medidas, aprueba acta final de liquidación del “Contrato GQ-02, Colector de Aguas Lluvias Grecia-Quilín, Tramo II, Región Metropolitana”. Sin embargo, esa Dirección deberá informar a la brevedad a este Organismo de Fiscalización acerca de las medidas adoptadas para evitar que en lo sucesivo, en contrataciones como las de la especie, no ocurran las situaciones advertidas con motivo del estudio del acto en examen, entre ellas, la existencia de garantías entregadas por la empresa contratista sin cumplir las condiciones estipuladas para su otorgamiento; falta de cuidado en su custodia y de diligencia en procurar que se mantuvieran vigentes, así como la falta de aprobación y tramitación oportuna de la liquidación, todo ello según consta de los antecedentes acompañados. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001223N10, de 11 de enero de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.