Contraloría General de la República · N° 030564N18
Dictamen N° 30.564, de 10 de diciembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 30.564 Fecha: 10-XII-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro que deja sin efecto resolución DV N° 99/2018, sin tramitar y modifica contrato de AIF “Mejoramiento Ruta M-80-N, sector Tregualemu- Límite Regional, Tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 25.949, de 2018, de este origen, lo manifestado en la minuta complementaria para la modificación asesoría a la inspección fiscal de, noviembre del presente año, adjunta al oficio N° 462, de 8 de noviembre de 2018, suscrito por el jefe (S) del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obras, de esa dirección y los documentos adjuntos a ella -en formato papel y digital-. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 030564N18, de 10 de diciembre de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.