Contraloría General de la República · N° 057230N11
Dictamen N° 57.230, de 8 de septiembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 57.230 Fecha : 08-IX-2011 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 700, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del estudio de ingeniería "Reposición Ruta G-25, Sector San José de Maipo - San Gabriel, Región Metropolitana", pero cumple con hacer presente que en lo sucesivo, dicho servicio deberá adoptar las medidas necesarias para aprobar oportunamente los estudios realizados por el consultor, lo que no ocurrió en la especie con la declaración de impacto ambiental. Con el alcance que antecede, se ha tomado razón de la resolución en estudio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 057230N11, de 8 de septiembre de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.