Contraloría General de la República · N° 005137N20
Dictamen N° 5.137, de 25 de febrero de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 5.137 Fecha: 25-II-2020 La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero -Entrelagos, región de Los Ríos”, por cuanto los antecedentes tenidos a la vista no permiten dar por acreditada la paralización superior a 15 días que se invoca como causal -en los vistos y no en la parte resolutiva del acto en examen-, acorde con el artículo 151 letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-. Además, no se ha efectuado un análisis detallado acerca de las razones en virtud de las cuales no han sido resueltos, a la fecha, los hallazgos arqueológicos y los problemas asociados a que el proyecto carezca de perfiles restringidos y encauzamientos en la zona de puentes existentes -a que se alude en la carta del contratista de 23 de diciembre de 2019- y su incidencia en la paralización de las obras. Por último, tampoco se acompaña la respuesta de la Administración dada al contratista a la carta antes mencionada, ni copia de los estados de pago. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005137N20, de 25 de febrero de 2020.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.