Contraloría General de la República · N° 079493N11
Dictamen N° 79.493, de 21 de diciembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 79.493 Fecha: 21-XII-2011 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso la resolución N° 14, de 2011, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que aprueba la liquidación del contrato "Construcción de una Subcomisaría en la Comuna de Peñalolén", atendido que no se advierte la razón por la cual en el estado de pago N° 8, de 20 de enero de 2009, se consignó un monto a pagar ascendente a $10.873.710, por incremento de obras en conformidad al artículo 103 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-, y en el estado de pago N°9, de 20 de mayo del mismo año, la suma de $51.230.367, por igual concepto; en circunstancias que la única modificación del contrato, ascendió sólo a esta última cantidad. Por otra parte, la póliza de seguros de años contra terceros, no se constituyó en conformidad al punto 5.4.3 de las bases administrativas aplicables en la especie, puesto que de acuerdo a los antecedentes remitidos, la aludida contingencia fue cubierta mediante el seguro contra todo riesgo de construcción. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 079493N11, de 21 de diciembre de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.