Contraloría General de la República · N° 069932N12
Dictamen N° 69.932, de 12 de noviembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 69.932 Fecha: 12-XI-2012 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución Nº 116, de 2012, del SERVIU Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato de “Mejoramiento Intersección Calle San José-Av. Diego Portales”, comuna de San Bernardo -que fue representado mediante el oficio N° 47.065, de 2012, de este Organismo de Control-, teniendo presente lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 7.918, del presente año. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, en lo sucesivo, en aquellas obras extraordinarias en las que, por su naturaleza, sea necesario establecer normas técnicas especiales en sus especificaciones, ese SERVIU deberá dar estricto cumplimiento a ellas, y no como ocurrió en la especie respecto a los controles de calidad en los trabajos relativos al Paso Ferroviario, Paso Superior Baquedano y Paso Superior Av. Diego Portales. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 069932N12, de 12 de noviembre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.