Contraloría General de la República · N° E167997N21
Dictamen N° E167997, de 23 de diciembre de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E167997 Fecha: 23-XI-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que deja sin efecto la resolución que indica, representada por el oficio N° E68159, de 2021, de este origen, y regulariza y aprueba el convenio modificatorio del “Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas – Cunco, Región de La Araucanía”, teniendo presente en relación con las observaciones formuladas, lo manifestado en la minuta suscrita por el Inspector Fiscal, de 25 de noviembre de 2021, y sus antecedentes adjuntos. Sin embargo, cabe precisar que, a diferencia de lo que se da a entender en el acápite “Anexos Integrantes del Convenio Ad referéndum N° 2”, cláusula 16 del acuerdo, el texto de los términos de referencia de la nueva partida 3.2.14 -que fue remitido y tenido a la vista- no fue incluido en la resolución, lo que deberá evitarse en lo sucesivo. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República VIRGINIA EUGENIA GODOY CORTES Subjefe de División (S)
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E167997N21, de 23 de diciembre de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.