Contraloría General de la República · N° 081959N16
Dictamen N° 81.959, de 10 de noviembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 81.959 Fecha: 10-XI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del instrumento del rubro, que aprueba modificación del estudio de ingeniería “Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillán – Yungay, Región del Biobío”, por cuanto no existe un debido fundamento para aumentar el plazo de las etapas 4.2.12 y 5, ni respecto a las razones por las cuales esa repartición determina dicho lapso en 150 días y 120, respectivamente. Lo anterior, si se tiene presente que “aún no se determina la cantidad exacta de lotes de expropiaciones que finalmente serán estudiados”, según se indica en el punto 7 del acuerdo que se aprueba. Luego, cabe agregar que resulta discordante lo consignado en el punto 6, en orden a que la fase 6 y sus subfases desplazan sus inicios en 120 días, y lo graficado en el cronograma en relación a la fase 6 y en particular con la subfase 6.3, que ya fue iniciada. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior no resulta procedente lo indicado en el citado punto 7 en cuanto a que el incremento de los recursos que implica la resolución que se examina se efectuará en una nueva modificación de contrato. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 081959N16, de 10 de noviembre de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.