Contraloría General de la República · N° 006292N17
Dictamen N° 6.292, de 21 de febrero de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 6.292 Fecha: 21-II-2017 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la modificación del estudio de ingeniería de detalle “Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: rotonda Arenas-límite urbano sur, Región de Arica y Parinacota”, pero cumple con precisar que la “etapa 1.5 informe final”, deberá ejecutarse en el nuevo plazo previsto en el cronograma de actividades modificado. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República María Isabel Carril Caballero Subjefe Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 006292N17, de 21 de febrero de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.