Contraloría General de la República · N° 081187N14
Dictamen N° 81.187, de 20 de octubre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 81.187 Fecha: 20-X-2014 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Demolición Puente Viejo sobre Río Biobío, Provincia de Concepción, Región del Biobío”, pero cumple con hacer presente que si bien en la especie la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas ha iniciado, mediante resolución exenta N° 880, de 2014, un sumario administrativo relativo a los pagos en exceso que se efectuaron en relación con el aludido contrato, se deberán adoptar, en lo sucesivo, las medidas que correspondan para evitar situaciones como la descrita, y para que las actuaciones que corresponde realizar, luego de terminadas las obras, se lleven a cabo oportunamente. Transcríbase a la mencionada Fiscalía, a la Dirección de Vialidad y a la Subdivisión de Auditoría de la División de Infraestructura y Regulación y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía, ambas de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 081187N14, de 20 de octubre de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.