Contraloría General de la República · N° E91377N25
Dictamen N° E91377, de 3 de junio de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación del contrato de asesoría a la inspección fiscal del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría, tras subsanarse la observación previa, con el alcance de que las funciones del asesor de autorización sanitaria terminan en el mes 37.
Texto del pronunciamiento
N° E91377 Fecha: 03-06-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba un convenio de modificación del contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra denominada: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría”, previamente representado por el oficio N° E48421, de 2025, por cuanto la observación formulada en dicho documento se encuentra debidamente subsanada. No obstante lo anterior, en relación con el “Asesor de Autorización Sanitaria Establecimientos de Salud” a que se alude en el numeral 4.13 del convenio, cabe precisar que sus funciones terminaban en el mes 37, y no como allí se menciona. Con el alcance precedente, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E91377N25, de 3 de junio de 2025.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.