Contraloría General de la República · N° 063782N12
Dictamen N° 63.782, de 12 de octubre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 63.782 Fecha: 12-X-2012 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 139, de 2012, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato de “Construcción Paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago Grupo II Zona Centro - Poniente”, comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Cerro Navia, Conchalí, Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, La Reina y Macul -que había sido representado mediante el oficio N° 47.836, de 2012, de esta Entidad de Control-, teniendo presente lo manifestado por ese Servicio en su oficio N° 8.432, del año en curso, y los informes y antecedentes técnicos remitidos. Sin embargo, en lo sucesivo, ese SERVIU deberá aplicar estrictamente las especificaciones relativas a los controles de calidad de la pintura acrílica de soleras, a fin de definir las características alcanzadas por la demarcación efectivamente colocada en obra. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 063782N12, de 12 de octubre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.