Contraloría General de la República · N° 001939N12
Dictamen N° 1.939, de 11 de enero de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 1.939 Fecha: 11-I-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 883, de 2011, de la Dirección de Vialidad , que aprueba el acta de recepción provisional y autoriza la devolución de retenciones del contrato "Ampliación, Reposición y Pavimentación Ruta 5 Acceso Norte a Temuco, Sector Entrada· Norte a Temuco-Intersección Avda. Rudecindo Ortega con Calle Huérfanos, Tramo Dm. 0.500,00 - Dm. 7.784,20, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía", por cuanto no resulta procedente que esa Dirección, al verificar que la contratista no cumplió con la observación N° 3 contenida en el "Acta de Recepción Provisional con Reservas" de fecha 27 de octubre de 2009 -relativa a la restauración del área de botadero-, haya procedido a excluirla de la misma en lugar de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 168 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001939N12, de 11 de enero de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.