Contraloría General de la República · N° E92116N21
Dictamen N° E92116, de 5 de abril de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E92116 Fecha: 05-IV-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que acepta oferta para la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Mejoramiento ruta 243-CH, Av. Baquedano, sector: Calle Victoria – Escuela Agrícola, provincia Coyhaique, región de Aysén”, pero cumple con precisar, acerca de lo anotado en el considerando del acto en examen, que conforme a lo instruido mediante oficio N° E70247/21 de este origen y a los antecedentes tenidos a la vista, el procedimiento licitatorio se retrotrajo efectuándose una nueva evaluación tanto de las ofertas técnicas como de las económicas. Enseguida, cabe añadir, que la duración de la asesoría será la que corresponda conforme a su carácter accesorio a la obra a la que accede, acorde con el criterio sostenido por este Órgano de Control, entre otros, en sus oficios N° 28.328 y 33.227, ambos de 2017, 19.773, de 2018 y E37082/20. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de la División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E92116N21, de 5 de abril de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.