Contraloría General de la República · N° 070755N12
Dictamen N° 70.755, de 14 de noviembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 70.755 Fecha: 14-XI-2012 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de la resolución Nº 859, de 2012, de la Dirección de Vialidad, a través del cual se aprueba, respecto del estudio de ingeniería Mejoramiento Ruta G-660, Camino Culiprán - Lo Chacón, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, una modificación que tiene por objeto, según se precisa en el considerando del acto en examen, incorporar al contrato el instructivo “Nuevos Criterios Sísmicos para el Diseño de puentes en Chile”, aprobado por la resolución exenta N° 743, del 11 de febrero de 2011, de esa dirección, que complementa el volumen N°3 del Manual de Carreteras. Lo anterior, atendido que de acuerdo a lo dispuesto en el punto 3.2 de las respectivas bases del concurso, en la realización del estudio el consultor debe considerar el Manual de Carreteras de esa dirección, conformado, entre otros, por el citado Volumen 3, en sus versiones vigentes hasta la fecha de contratación, incluyéndose sus complementos, como el citado instructivo. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 070755N12, de 14 de noviembre de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.