Contraloría General de la República · N° 030926N10
Dictamen N° 30.926, de 10 de junio de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 30.926 Fecha: 10-VI-2010 La Contraloría General no ha dado curso a la resolución N° 385, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal del proyecto “Mejoramiento Pasadas Urbanas Villarrica-Pucón, Sector Costanera de Villarrica, Tramo Km. 0,939 al Km. 2,612, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”, por no ajustarse a derecho. En efecto, no se advierten los antecedentes que justifican, en lo que interesa, la disminución del contrato por la inasistencia del laboratorista vial “B” durante el décimo tercer mes de iniciada la consultoría, por lo que procedería que el servicio aplicara la multa por ausencia de personal prevista en el punto 8.3 de las bases de concurso. Por otra parte, en lo sucesivo acuerdos como el de la especie deberán contener las estipulaciones que den cuenta del detalle de las modificaciones que se introducen a la asesoría de que se trata y las razones que motivan esos cambios. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 030926N10, de 10 de junio de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.